遇到房产问题,拔打免费房产咨询电话:18529592792(同微信)-专业房产律师为您服务!
法邦网  >  北京房产律师  >  房产案例  >  开发商在交房时,能否要求购房者履行额外义务?

开发商在交房时,能否要求购房者履行额外义务?

此文章帮助了210人  作者:北京房产律师  来源:法邦网

案情简介:开发商交房时要求购房者履行额外义务

2010年3月,温某与某开发商签订了商品房买卖合同,购买了该开发商开发的某小区商品房一套、车库一间,约定2010年12月31日前交房,并约定温某应遵守《业主临时公约》的规定。2010年6月温某按合同约定支付了购房款及相关税费。2010年11月,开发商通知温某于2010年12月10日可以交房。但在交房现场,开发商要求温某缴纳建筑垃圾清运费和装修保证金共计2000元,温某不愿缴纳,开发商于是拒绝将房屋钥匙交给温某。经温某催要,开发商仍未交付。2011年3月,温某将开发商告上法院,要求开发商履行交房义务,并承担逾期交房违约金。

法院判决:开发商应当承担逾期交房责任

人民法院经审理后认为:缴纳房款和交付房屋是双方给付义务,在温某已将房款全额缴纳的情况下,开发商拒绝将房屋交付给温某使用,构成违约。而且本案中的《业主临时公约》没有要求业主在收房之前缴纳装饰装修押金及垃圾清运费,因此开发商拒不交房的行为构成了逾期交房,应该承担逾期交房的违约责任。

律师说法:

订立商品房买卖合同的双方当事人权利义务的内容应以合同为依据,本案开发商以买房人没有在收房之前缴纳装饰装修押金及垃圾清运费为由,拒绝向买房人交付房屋钥匙,给买房人增加商品房买卖合同以外的履行条件,既违反了合同约定,亦有搭售服务和强迫交易之嫌,由此造成买房人损失,自应承担相应的违约责任。

同时,由于开发商的原因,造成未按合同约定时间交房,开发商的行为构成违约,应当承担相应的违约责任。

以上是关于“开发商在交房时,能否要求购房者履行额外义务?”等问题的分析与回答,如果您还有疑问,不妨问问专业的律所,或者咨询我们专业的律师。

 


北京房产律师温馨提示:

房产纠纷关乎整个家庭的幸福,多了解房产有关的法律常识,以便做到可以避免或者化解法律风险,既可以使自己避免受到经济损失,也可以缓解家庭和社会的矛盾。
如果您遇到房产问题,可以拔打免费房产法律咨询电话:18529592792(同微信),专业房产律师为您提供服务!
 

房产纠纷流程

只有大律师才能影响诉讼结果
专业房产律师温馨提示:
有些当事人为了节省一些费用,约定数年后再办理房产过户手续,这种延后办理过户的做法看似有利,其背后却暗藏着巨大的法律风险。比如房价大涨,卖房人毁约,不再按协议约定时间办理房屋过户,买方会因无法证明房屋权属后悔莫及。因此,我们不提倡用这种"省钱"方法,切勿因小失大。
如果您遇到房产问题,可以拔打免费房产法律咨询电话:18529592792(同微信),专业房产律师为您提供服务!

北京房产律师推荐

文道全律师
文道全律师北京百环律师事务所主任、高级合伙人,横山书院公益普法中心主任
北京资深房产纠纷律师,具有丰富的房产纠纷案件实务经验
手机:18529592792(同微信)
地址:北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼白云时代大厦A座14层

房产相关咨询

北京房产律师咨询电话

18529592792(同微信)
北京专业房产律师为您提供免费房产法律咨询服务。

房产相关合同

房产相关文书

法邦房产律师为您提供各种房地产案例、专业房产律师案例、新房产法案例、房产纠纷案例等内容!
如果您遇到房产方面的问题,可以拔打我们的免费房产咨询电话:18529592792(同微信)。专业房产律师为您服务。或发布:免费房产法律咨询